工程质量法律制度案例 案例 1 上诉人： x x 大酒店有限公司 (以下简称某酒店 ) 上诉人： x x 设计研究院 (以下简称某设计院 ) 被上诉人：××建筑工程总公司 (以下简称某建筑公司 ) 原审第三人： x×地质工程地质队 (以下简称某地质队 ) 一、基本案情 1993 年 5 月，某酒店筹建处与某建筑公司签订《建设工程施工合同》 ，约定：某建筑公 司承包建设某酒店的全部建筑安装工程、室外配套设施及附属工程等，合同价款以 建设银行 某支行审定价 为准。 工程如期开工后，因在组织验槽纤探中发现地质资料与实际不符、需修改设计，于同年 6月 1日停工，直至 10月下旬恢复施工。工程施工过程中，某酒店未能及时按约定拨付工程 款，加之多次变更局部设计造成反复施工，工期受到严重影响。 1996 年 1月，工程全部完工。某酒店和某建筑公司根据合同的约定，经某酒店委托，由